索赔定量计算原则-工程造价计价与管理

按国际工程索赔惯例，一般有5种损失可以索赔：①由索赔事项引起的直接额外成本；②由于合同延期而带来的额外时间相关成本；③由于合同延期而带来的利润损失；④合同延期引起的总部管理费损失；⑤由干扰造成的生产率降低所引起的额外成本。按照惯例，承包人的索赔准备费用、索赔金额在索赔处理期间的利息、仲裁费用、诉讼费用等是不允许索赔的，因而不应将这些费用包含在索赔费用中。

工期索赔和费用索赔的定量计算原则如下。

1.工期索赔

（1）按单项索赔事件计算。

关键工作：工期补偿=延误时间。

非关键工作：当延误时间≤总时差时，不予补偿；当延误时间>总时差时，工期补偿=延误时间-总时差。

（2）按总体网络综合计算。

工期补偿=“计划+补偿”工期-计划工期式中，“计划+补偿”工期系指仅考虑发包人责任及不可抗力影响的网络计算工期；计划工期系指承包人的初始网络计算工期。(www.xing528.com)

2.费用索赔

（1）合同内的窝工闲置。合同内的窝工闲置，按照成本费用原则处理。

1）人工费按窝工标准计算，一般仅考虑将这部分工人调做其他工作时的降效损失。

2）机械费分两种情况：①自有机械按折旧费或停滞台班费计算。②租赁机械按合同租金计算。

不得补偿管理费和利润损失。

（2）合同外的新增工程（或工作）。除人工费、材料费和机械台班费按合同单价计算外，还应补偿管理费及利润损失。

另外，针对不可抗力发生给双方造成的经济损失和人员伤亡的费用，一般采用风险共担方式进行处理。根据合同的一般原则，合同缔约及履行过程中，应合理分摊及转移风险。当风险事件发生后，对于无法通过保险等手段转移的风险，双方应共同承担，这就是风险共担方式的基本内涵。