FIDIC合同条件和我国《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）均对监理人的义务及责任作了相应安排。本书以我国《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）为依据进行讲述。
1.监理人的义务
（1）监理范围在本合同专用条件中约定。
（2）除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。
2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。
3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。
4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。
5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。
6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。
7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。
8）检查施工承包人的试验室。
9）审核施工分包人的资质条件。
10）查验施工承包人的施工测量放线成果。
11）审查工程开工条件，对具备条件的签发开工令。
12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。
13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。
14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。
15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。
16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。
17）验收隐蔽工程、分部分项工程。(www.xing528.com)
18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。
20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。
21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。
22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
（3）相关服务的范围和内容在本合同附录A 中约定。
2.监理人的职责
（1）监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
（2）在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
（3）当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
（4）监理人应在本合同专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
（5）除本合同专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
（6）监理人应按本合同专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
（7）在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
（8）在本合同终止时将其使用的房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
（9）监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
1）因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人的损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
2）监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
（10）监理人的除外责任。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
